Texte 2002011314
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" électricité verte " : l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
2°" organisme de contrôle " : organisme agréé par le ministre conformément à l'article 3;
3°" [7 attestation de conformité]7 " : le document attestant la garantie d'origine de l'électricité verte conformément à l'article 4 du présent arrêté;
4°" certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité verte, au cours d'un intervalle de temps déterminé;
5°" banque de données " : la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté, centralisée et gérée par la commission, reprenant les certificats verts émis ainsi que les données reprises sur ces certificats;
6°" décrets et ordonnance électricité " : l'ensemble formé par le décret du 17 juillet 2000 du Parlement flamand relatif à l'organisation du marché de l'électricité, le décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'ordonnance du 19 juillet 2001 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
7°[5 ...]5
8°[5 ...]5
9°" consommateur final " : toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé l'électricité pour son propre usage;) <AR 2008-10-31/31, art. 1, 003; En vigueur : 14-11-2008>
["2 10\176 \"LCOE\" : l'ensemble des co\251ts annuels, calcul\233s sur un d\233lai de vingt ans et standardis\233s sur la base d'un cadre de r\233f\233rence technologique g\233n\233ralement applicable, n\233cessaires pour produire 1 MWh d'\233lectricit\233, et qui contiennent, entre autres, les co\251ts d'investissement et les co\251ts d'exploitation et d'entretien, ainsi que les co\251ts de financement, calcul\233s avec l'actualisation des flux financiers [3 ..."° ;
11°"prix de référence de l'électricité" : moyenne, exprimée en euros/MWh [6 et ne pouvant être inférieure à 0 euro/MWh]6, des cotations journalières au cours de l'année Y-1 des contrats futurs " calendar Y ", telles que publiées par APX Holding B.V., enregistrée au registre néerlandais de la Chambre du commerce sous le numéro 34153887, dont le siège est Hoogoorddreef 7, Amsterdam 1101 BA, sous le titre "ENDEX" et le sous-titre "ENDEX Cal+1";
12°"tarif de déséquilibre applicable pour un déséquilibre positif" : tarif, publié sur le site web du gestionnaire du réseau, appliqué au [6 responsable d'équilibre]6, rémunérant l'achat, par le gestionnaire du réseau au [6 responsable d'équilibre]6, de l'énergie excédentaire injectée par le [6 responsable d'équilibre]6;]2
["3 13\176 \" NEMO \" : un op\233rateur d\233sign\233 du march\233 de l'\233lectricit\233 en application du R\232glement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 \233tablissant une ligne directrice relative \224 l'allocation de la capacit\233 et \224 la gestion de la congestion."°
["4 14\176 \" ach\232vement m\233canique \" : \233tat d'ach\232vement d'une installation de production d'\233lectricit\233, en ce compris les instruments, le c\226blage et tout composant \233lectrique et m\233canique, en vertu duquel l'installation est physiquement compl\232te et certifi\233e par un organisme de certification accr\233dit\233 conform\233ment aux dispositions l\233gales et r\233glementaires en vigueur en Belgique, toutes les inspections n\233cessaires \224 sa mise en service ayant \233t\233 accomplies, \224 l'exception de celles portant sur des points qui requi\232rent au pr\233alable le raccordement des installations au Modular Offshore Grid;"°
["5 15\176 \" rapport ex-ante \" : le rapport \233tabli par le gestionnaire du r\233seau, reprenant l'ensemble des donn\233es pertinentes en vue de l'\233valuation par la commission des co\251ts et, le cas \233ch\233ant, des recettes li\233es \224 l'obligation d'achat des certificats verts [6 ou \224 l'obligation de paiement vis\233e \224 l'article 14, \167 1er, alin\233a 4,"° pour l'exercice suivant ;
16°" rapport ex-post " : le rapport établi par le gestionnaire du réseau, reprenant l'ensemble des données pertinentes en vue de l'établissement des coûts et, le cas échéant, des recettes, liés à l'obligation d'achat des certificats verts [6 ou à l'obligation de paiement visée à l'article 14, § 1er, alinéa 4,]6 pour l'exercice écoulé.]5
----------
(1AR 2013-08-17/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2013)
(2AR 2014-04-04/60, art. 1, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(3AR 2017-02-09/10, art. 1, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(4AR 2019-02-11/06, art. 2, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(5AR 2022-07-20/26, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2022)
(6AR 2023-05-26/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(7AR 2024-06-03/07, art. 75, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Article 1er.
§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" électricité verte " : l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
2°" organisme de contrôle " : organisme agréé par le ministre conformément à l'article 3;
3°" [8 attestation de conformité]8 " : le document attestant la garantie d'origine de l'électricité verte conformément à l'article 4 du présent arrêté;
4°" certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité verte, au cours d'un intervalle de temps déterminé;
5°" banque de données " : la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté, centralisée et gérée par la commission, reprenant les certificats verts émis ainsi que les données reprises sur ces certificats;
6°" décrets et ordonnance électricité " : l'ensemble formé par le décret du 17 juillet 2000 du Parlement flamand relatif à l'organisation du marché de l'électricité, le décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'ordonnance du 19 juillet 2001 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
7°[5 ...]5
8°[5 ...]5
9°" consommateur final " : toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé l'électricité pour son propre usage;) <AR 2008-10-31/31, art. 1, 003; En vigueur : 14-11-2008>
["2 10\176 \"LCOE\" : l'ensemble des co\251ts annuels, calcul\233s sur un d\233lai de vingt ans et standardis\233s sur la base d'un cadre de r\233f\233rence technologique g\233n\233ralement applicable, n\233cessaires pour produire 1 MWh d'\233lectricit\233, et qui contiennent, entre autres, les co\251ts d'investissement et les co\251ts d'exploitation et d'entretien, ainsi que les co\251ts de financement, calcul\233s avec l'actualisation des flux financiers [3 ..."° ;
11°[6 "prix de référence de l'électricité" : moyenne, exprimée en euro/MWh [7 et ne pouvant être inférieure à 0 euro/MWh]7, des cotations horaires intervenues au cours du mois M sur le marché à un jour pour la zone de réglage belge, telles que publiées par un NEMO sur la base de laquelle le prix de l'électricité est détermine en vertu du contrat d'achat d'électricité conclu par le titulaire de la concession domaniale ;]6
12°"tarif de déséquilibre applicable pour un déséquilibre positif" : tarif, publié sur le site web du gestionnaire du réseau, appliqué au [7 responsable d'équilibre]7, rémunérant l'achat, par le gestionnaire du réseau au [7 responsable d'équilibre]7, de l'énergie excédentaire injectée par le [7 responsable d'équilibre]7;]2
["3 13\176 \" NEMO \" : un op\233rateur d\233sign\233 du march\233 de l'\233lectricit\233 en application du R\232glement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 \233tablissant une ligne directrice relative \224 l'allocation de la capacit\233 et \224 la gestion de la congestion."°
["4 14\176 \" ach\232vement m\233canique \" : \233tat d'ach\232vement d'une installation de production d'\233lectricit\233, en ce compris les instruments, le c\226blage et tout composant \233lectrique et m\233canique, en vertu duquel l'installation est physiquement compl\232te et certifi\233e par un organisme de certification accr\233dit\233 conform\233ment aux dispositions l\233gales et r\233glementaires en vigueur en Belgique, toutes les inspections n\233cessaires \224 sa mise en service ayant \233t\233 accomplies, \224 l'exception de celles portant sur des points qui requi\232rent au pr\233alable le raccordement des installations au Modular Offshore Grid;"°
["5 15\176 \" rapport ex-ante \" : le rapport \233tabli par le gestionnaire du r\233seau, reprenant l'ensemble des donn\233es pertinentes en vue de l'\233valuation par la commission des co\251ts et, le cas \233ch\233ant, des recettes li\233es \224 l'obligation d'achat des certificats verts [7 ou \224 l'obligation de paiement vis\233e \224 l'article 14, \167 1er, alin\233a 4,"° pour l'exercice suivant ;
16°" rapport ex-post " : le rapport établi par le gestionnaire du réseau, reprenant l'ensemble des données pertinentes en vue de l'établissement des coûts et, le cas échéant, des recettes, liés à l'obligation d'achat des certificats verts [7 ou à l'obligation de paiement visée à l'article 14, § 1er, alinéa 4,]7 pour l'exercice écoulé.]5
----------
(1AR 2013-08-17/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2013)
(2AR 2014-04-04/60, art. 1, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(3AR 2017-02-09/10, art. 1, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(4AR 2019-02-11/06, art. 2, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(5AR 2022-07-20/26, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2022)
(6AR 2023-05-23/01, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )
(7AR 2023-05-26/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(8AR 2024-06-03/07, art. 75, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Art. 2.En application de l'article 7 de la loi visant à prendre des mesures en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, les mesures suivantes sont introduites :
1°une procédure d'octroi de certificats de garantie d'origine pour les installations de production d'électricité verte produite en conformité avec [1 l'article 6 ou 6/3 de la loi]1;
2°une procédure d'octroi et de délivrance des certificats verts pour l'électricité produite par les titulaires de concessions domaniales visées à l'article 6 de la loi;
3°l'établissement de prix minima pour la production d'électricité verte.
----------
(1AR 2024-06-03/07, art. 76, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Chapitre 2.[1 - Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats de garantie d'origine pour l'électricité verte produite à partir des installations visées aux articles 6 et 6/3 de la loi et l'octroi de de certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.]1
----------
(1AR 2024-06-03/07, art. 76, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Section 1ère.- Agrément des Organismes de contrôle.
Art. 3.§ 1er. Pour être agréé, un organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes :
1°disposer de la personnalité juridique et être indépendant de tous producteurs, intermédiaires ou fournisseurs d'électricité;
2°être accrédité sur base des critères de la norme NBN EN45004 pour les activités prévues dans le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de l'Espace économique européen;
3°s'engager à transmettre au ministre et à la commission les rapports réalisés suite aux visites des installations de production d'électricité verte relatives [1 à l'attestation de conformité]1.
§ 2. La demande d'agrément est introduite auprès du ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou refuse l'agrément à l'issue de l'examen de la demande, et après avis de la commission. L'agrément est délivré pour une période renouvelable de trois ans.
§ 3. Le retrait d'agrément est décidé par le ministre :
1°lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au § 1er du présent article;
2°lorsque l'organisme de contrôle fait l'objet d'un retrait de son accréditation;
3°lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.
La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que l'organisme ait été dûment convoqué par le ministre ou son délégué.
§ 4. L'organisme de contrôle est chargé de délivrer [1 l'attestation de conformité]1 et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité [1 des données de l'attestation de conformité]1.
----------
(1AR 2024-06-03/07, art. 77, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Section 2.[1 - Attestation de conformité.]1
----------
(1AR 2024-06-03/07, art. 78, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Art. 4.§ 1er. Une installation de production d'électricité visée [1 à l'article 6 ou 6/3 de la loi]1 ne sera considérée comme installation de production d'électricité verte que [2 si une attestation de conformité délivrée par un organisme de contrôle agréé lui a été attribuée]2.
§ 2. [2 L'attestation de conformité]2 atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte et que la quantité produite est calculée selon les normes de mesures en vigueur. [2 Elle mentionne]2 au moins :
- la ou les sources à partir desquelles l'électricité est produite;
- la technologie utilisée pour la production;
- la technologie utilisée pour comptabiliser la production;
- la puissance nette développable de l'installation de production;
- les aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation;
- la date de mise en service projetée de l'installation;
- le lieu de production.
----------
(1AR 2024-06-03/07, art. 76, 015; En vigueur : 11-07-2024)
(2AR 2024-06-03/07, art. 79, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Art. 5.Toute demande [1 d'attestation de conformité]1 est adressée à un organisme dûment agréé conformément à l'article 3 du présent arrêté.
En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans [1 l'attestation de conformité]1, le titulaire de [1 cette attestation]1 en informe, dans les quinze jours, un organisme de contrôle agréé. Ce dernier procède, le cas échéant, à l'élaboration d'[1 une nouvelle attestation]1.
----------
(1AR 2024-06-03/07, art. 80, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Art. 6.A tout moment, la commission peut requérir d'un organisme de contrôle agréé qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans [1 l'attestation de conformité]1 correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, [1 l'attestation de conformité]1 est retiré.
----------
(1AR 2024-06-03/07, art. 81, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Section 3.- Conditions d'octroi des certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.
Art. 7.§ 1er. Des certificats verts sont attribués par la commission aux producteurs qui sont titulaires d'une concession visée à l'article 6 de la loi et d'une garantie d'origine visée à l'article 4 du présent arrêté.
§ 2. Les certificats verts sont octroyés sur base tant de la production nette d'électricité verte consommée par le producteur que de la production nette d'électricité verte fournie au réseau de transport ou de distribution, ou transmise au moyen de lignes directes [1 ...]1. [1 L'électricité nette produite est l'électricité produite, avant transformation éventuelle, diminuée de l'électricité requise par les équipements fonctionnels de l'installation de production.]1
Le gestionnaire du réseau enregistre la production d'électricité verte sur base des données mesurables mises à sa disposition mensuellement par le producteur. Le producteur d'électricité verte doit mesurer cette production au moyen d'un compteur d'électricité séparé du reste de l'installation. Le gestionnaire du réseau transmet mensuellement ces données métrées par site de production à la commission.
§ 3. Un certificat vert est délivré pour une quantité d'électricité verte produite correspondant à un MWh.
§ 4. En cas de tranche résiduelle inférieure à un MWh, les kWh restants peuvent être reportés au trimestre suivant, déterminés conformément à l'article 11 du présent arrêté.
----------
(1AR 2014-04-04/60, art. 2, 007; En vigueur : 14-06-2014)
Section 4.- Procédure d'octroi des certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi.
Art. 8.Une demande d'octroi de certificats verts est adressée à la commission. Cette demande s'effectue au moyen d'un formulaire établi par la commission et selon les modalités fixées par celle-ci. Le demandeur joint à ce formulaire une copie certifiée conforme par l'organisme officiellement agréé [1 de l'attestation de conformité]1 qui lui a été attribué conformément à l'article 4 du présent arrêté.
----------
(1AR 2024-06-03/07, art. 82, 015; En vigueur : 11-07-2024)
Art. 9.La commission vérifie si le formulaire de demande est correctement et complètement rempli. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur dans un délai maximal de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.
Art. 10.Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire correct et complet, la commission vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des certificats verts et lui notifie sa décision. [1 Cette décision détermine, pour chaque installation, la date à partir de laquelle cette installation peut bénéficier de certificats verts.]1 La commission est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.
----------
(1AR 2023-05-26/01, art. 2, 013; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 11.[1[2 § 1.]2 Le titulaire de la concession domaniale soumet chaque mois à la commission les données de production du mois précédent.]1 Les certificats verts sont octroyés par la commission, sous forme dématérialisée, au moins une fois par trimestre, après acceptation de la demande [1 conformément à l'article 10]1. [1 Si le titulaire de la concession domaniale est tenu d'effectuer un paiement au gestionnaire du réseau en application de l'article 14, § 1er, alinéa 4, la commission en informe ce titulaire et en informe le gestionnaire du réseau.]1
La commission envoie au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine, au moins une fois par trimestre, un document reprenant le nombre de certificats verts, le code de la garantie d'origine et la période de production.
Les renseignements mentionnés sur les certificats verts octroyés sont conservés et administrés par la commission dans la banque de données visée à l'article 13 du présent arrêté.
Chaque titulaire de certificat vert communique à la commission, dans les quinze jours, toute modification des données reprises dans le formulaire de demande de certificats verts et au plus tard avant le prochain octroi de certificats verts.
["2 \167 2. Les certificats verts sont valables pendant une dur\233e de cinq ans \224 partir de la date de leur d\233livrance. "°
----------
(1AR 2023-05-26/01, art. 3, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(2AR 2024-04-25/05, art. 1, 014; En vigueur : 03-05-2024)
Art. 12.Lorsque la commission constate que les conditions d'attribution des certificats verts visées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies, elle en informe le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine. La commission est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. La commission décide, le cas échéant, de ne plus délivrer de certificats verts pour cette installation.
Art. 13.§ 1er. L'authenticité des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par la commission.
La banque de données reprend pour chaque certificat vert les mentions suivantes :
- coordonnées du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ayant la garantie d'origine;
- lieu de production;
- technologie de production et sources d'énergie utilisées;
- puissance nette développable de l'installation;
- date de mise en service de l'installation;
- aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation;
- année et mois d'octroi du certificat vert;
- coordonnées du titulaire du certificat vert;
- numéro d'enregistrement de la transaction;
- prix de vente du certificat vert;
["1 - le prix minimal d'achat du certificat vert, calcul\233 conform\233ment \224 l'article 14, \167\167 1er \224 1erquinquies"°
§ 2. [2 La banque de données visée au paragraphe 1er contient le registre de tous les certificats verts délivrés, que leur durée de validité ait ou non expiré.]2.
----------
(1AR 2014-04-04/60, art. 3, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(2AR 2024-04-25/05, art. 2, 014; En vigueur : 03-05-2024)
Chapitre 3.- Mesures visant à assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
Section 1ère.- Prix minima.
Art. 14.<AR 2008-10-31/31, art. 2, 003; En vigueur : 14-11-2008> § 1er. En vue d'assurer l'écoulement sur le marché d'un volume minimal d'électricité verte, un système de prix minima d'achat est établi selon les conditions qui suivent.
Le gestionnaire du réseau, dans le cadre de sa mission de service public, a l'obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité, à un prix minimal fixé, selon la technologie de production, à :
1°[2 pour l'énergie éolienne off-shore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu au plus tard le 1er mai 2014 :
a)euros/MWh pour la production d'électricité découlant des 216 premiers MW de capacité installée;
b)euros/ MWh pour la production d'électricité découlant d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW;]2
["2 1\176 bis pour l'\233nergie \233olienne off-shore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu [8 depuis le 2 mai 2014 jusques et y compris le 30 avril 2016"° , un prix minimal déterminé sur la base de la formule suivante :
Prix minimal = LCOE - [prix de référence de l'électricité - facteur de correction]
où :
- le LCOE est égal à 138 euros/MWh;
- le facteur de correction est égal à 10 % du prix de référence de l'électricité;]2
["8 1\176 ter pour l'\233nergie \233olienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 de la loi, dont le financial close [15 a lieu depuis le 1er mai 2016 jusque et y compris le 30 juin 2018"° , un prix minimal déterminé [15 , sans préjudice du paragraphe 1erquater, ]15 sur la base de la formule suivante :
prix minimal = [26 LCOEy]26 - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)],
où :
- [26 LCOEy est le LCOE applicable lors de l'année y, notifié au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire concerné d'une concession domaniale, et est égal à :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51358)
où m-FC représente le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1 ;]26
- sans préjudice de la possibilité conformément au § 1erter/1 de fixer le facteur de correction par concession domaniale, [26 le facteur de correction ne peut être supérieur à 100 %]26;
- la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de l'électricité injectée;
- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité d'électricité injectée dans le réseau;]8
["15 1\176 quater pour l'\233nergie \233olienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient \224 partir du 1er juillet 2018, un prix minimal d\233termin\233, sans pr\233judice des paragraphes 1erquater et 1erquinquies/1, sur la base de la formule suivante [27 ..."° :
prix minimal = [27 LCOEy]27 - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)],
où :
- [27 LCOEy est le LCOE applicable lors de l'année y, notifié au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale, et est égal à :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51359)
où :
a)CPIy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1 ;
b)CPIFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close ;
c)CPIRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51359)
où m-FC représente le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1 ;]27
- sans préjudice de la possibilité, conformément au paragraphe 1erter/1, de fixer le facteur de correction par concession domaniale, [27 le facteur de correction ne peut être supérieur à 100 %]27 ;
- la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de l'électricité injectée ;
- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité d'électricité injectée dans le réseau ;]15
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
["1 2\176"° (ancien 4°) énergie solaire [1 mise en service avant le 1er août 2012]1 : 150 euros/MWh
["1 3\176"° (ancien 5°) [1 pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'eau ou des marées, visées à l'article 6 de la loi : 20 EUR/MWh]1
[28 Pour les installations visées à l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, le prix minimal applicable pour un mois donné est augmenté d'un montant correspondant au maximum entre (i) zéro et (ii) la production disponible des installations pendant les périodes de ce mois où le prix minimal est fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1 (en omettant toutefois la production disponible pendant les 288 premiers quarts d'heure visés au paragraphe 1er quinquies/1 au sein de la même année civile) multipliée par le prix minimal tel que défini à l'alinéa 2, et divisée par la production du mois correspondant aux périodes où le prix minimal n'est pas fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1. Au sens du présent alinéa, on entend par la production disponible, le volume total d'électricité que les installations auraient techniquement pu produire pendant les périodes où le prix minimal est fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1 compte tenu de leur disponibilité et des conditions de vent observées pendant ces périodes.
Si le prix minimal, tel que défini conformément à l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, comprenant le cas échéant les augmentations visées à l'alinéa 3 et au paragraphe 1erquater, est inférieur à -[20] EUR/MWh, le titulaire de la concession domaniale, visé à l' l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, est tenu de verser au gestionnaire du réseau un montant égal à la valeur absolue de la différence entre le prix minimal, le cas échéant calculé et majoré, et -[20] EUR/MWh [34 , et ce, indépendamment de l'achat éventuel de certificats verts par le gestionnaire du réseau]34. Le titulaire de la concession domaniale verse ce montant dans les soixante jours suivant la fin du mois au cours duquel la notification correspondante de la commission visée à l'article 11, alinéa 1er, a eu lieu. Si l'acheteur de l'électricité produite ne se conforme pas à ses obligations contractuelles, le titulaire de la concession domaniale met tout en oeuvre pour obtenir les paiements dus et verse le montant précité dans les trente jours après que l'acheteur d'électricité a honoré son obligation d'achat relative à l'électricité produite en lien avec les certificats verts qui font l'objet d'une obligation de paiement. L'obligation de paiement visée par le présent alinéa ne s'applique qu'à la période pendant laquelle l'obligation d'achat de certificats verts s'applique conformément à l'alinéa 5. [34 , et n'est liée à aucune autre condition, prestation ou action]34.]28 L'obligation de paiement visée au présent alinéa ne s'applique pas aux certificats verts dont le prix minimal est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1.
["8 Cette obligation d'achat de certificats verts prend cours \224 la mise en service de l'installation de production, pour une p\233riode de dix ans. En d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, pour l'\233lectricit\233 produite \224 partir d'\233nergie \233olienne offshore, l'obligation d'achat de certificats verts vaut pour les p\233riodes suivantes : 1\176 vingt ans \224 dater de la mise en service des installations vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176 et 1\176 bis; 2\176 dix-neuf ans \224 dater de la mise en service des installations vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176 ter [29 , prolong\233s le cas \233ch\233ant de la p\233riode n\233cessaire pour combler un \233ventuel d\233ficit de production par rapport \224 une production attendue de 3.617 heures par an \224 pleine puissance au cours de la p\233riode pr\233cit\233e de dix-neuf ans, sans que cette prolongation ne puisse exc\233der deux ans"° ]8
["15 3\176 \224 dater de la mise en service de chacune des installations vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176 quater, jusqu'\224 l'expiration d'une p\233riode de [29 dix-neuf"° ans suivant [29 la mise en service de la dernière installation, sans pouvoir excéder le volume maximal défini au paragraphe 1erbis]29, cette période expire en principe le [29 31 décembre 2039]29 sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après. En cas de survenance d'une situation de force majeure ou de circonstances imprévisibles et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale retardant la mise en service des installations ou empêchant la production ou l'injection de l'électricité produite, cette période est allongée par la commission, le cas échéant même au-delà du 31 décembre 2037, en proportion de la durée de la situation de force majeure, mais sans que cet allongement ne puisse entraîner un dépassement du volume d'électricité auquel le prix minimal est appliqué, conformément au paragraphe 1erbis. Le titulaire d'une concession domaniale notifie à la commission un dossier exposant les circonstances de l'événement que ce titulaire voudrait voir reconnu comme constituant un cas force majeure ou une circonstance imprévisible et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale. La commission prend une décision à ce sujet au plus tard dans les six mois de la notification de ce dossier.]15[21 Ni le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid, ni l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid constatée par la commission en application de l'article 14noviesdecies, n'entraîne un allongement de la période définie ci-avant.]21
["8 L'obligation d'achat de certificats verts d'\233lectricit\233 produite \224 partir d'\233nergie \233olienne offshore, aux prix minimas tels que d\233finis \224 l'alin\233a 2, 1\176, 1\176 bis [15 , 1\176 ter et 1\176 quater "° , fait l'objet d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau qui, lorsque cela est d'application, fait expressément mention du LCOE applicable [30 au moment du financial close]30[15 et ce contrat détaille de manière indépendante et exhaustive pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, toutes les procédures, formules et modalités régissant le calcul du prix minimal des certificats verts, son paiement, [30 l'obligation de paiement visée à l'alinéa 4,]30 le prépaiement mensuel et le règlement ex post dont les principes sont fixés aux paragraphes 1ersepties et 1erocties.]15. Ce contrat est, sur proposition du gestionnaire du réseau, soumis à l'approbation de la commission.]8
§ 1erbis. [16 Le prix minimal défini pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater est applicable à un volume maximal d'électricité produite fixé, pour chaque concession domaniale, par arrêté du ministre délibéré en Conseil des ministres, et correspondant à la production de l'ensemble des installations de la concession domaniale durant 63.000 heures à pleine puissance. La production pour laquelle le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1 n'est pas comptabilisée dans ce volume.
Ce prix minimal ainsi que le droit de recevoir des certificats verts ne sont d'application que si les conditions suivantes sont remplies :
1°le titulaire de la concession domaniale concernée s'engage expressément auprès du ministre, au plus tard au moment du financial close, à produire, avant l'expiration du terme de la concession domaniale, au minimum le volume d'électricité fixé par l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er ;
2°la Commission européenne a déclaré les mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'application de l'article 4, alinéa 3 ou de l'article 9, alinéa 3 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision au sujet des mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, a expiré, conformément à l'article 4, alinéa 6 du Règlement susvisé. Au plus tard dix jours après la réception de la décision de la Commission européenne ou dans un délai de dix jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, le Ministre en informera le titulaire de la concession domaniale concernée. ]16
["4 \167 1erter. Les valeurs des \233l\233ments pris en compte pour la d\233termination du prix minimal, fix\233s conform\233ment au \167 1er, alin\233a 2, 1\176 bis, sont modifi\233s pour chaque concession domaniale par la commission conform\233ment aux dispositions du pr\233sent paragraphe, sans effet r\233troactif. L'adaptation peut porter sur : 1\176 le montant du LCOE, le cas \233ch\233ant augment\233 conform\233ment au \167 1erquater, afin de refl\233ter les co\251ts r\233els d'exploitation; 2\176 le facteur de correction. Le titulaire de la concession domaniale transmet, aux moments suivants : 1\176 la premi\232re fois, au plus tard quatre mois avant la date pr\233vue du financial close, 2\176 ult\233rieurement, au plus tard quatre mois avant la fin de chaque p\233riode de trois ans qui d\233bute \224 la date du financial close, toutes les informations \224 la commission, par porteur et avec accus\233 de r\233ception et par voie \233lectronique, relatives \224 l'ensemble des co\251ts et revenus r\233els dont les \233l\233ments suivants : 1\176 les co\251ts contractuels pour l'exploitation du parc \233olien; 2\176 le prix de vente contractuel de l'\233lectricit\233 produite par les installations. Dans le mois de la r\233ception des donn\233es, la commission confirme au titulaire de la concession domaniale le caract\232re complet des donn\233es ou lui transmet une liste des informations suppl\233mentaires \224 fournir. La commission examine dans les deux mois apr\232s la confirmation du caract\232re complet des donn\233es s'il existe une diff\233rence entre : - les co\251ts d'exploitation contractuels et un co\251t d'exploitation de r\233f\233rence de 30 euros/MWh; - le prix de vente contractuel pour l'\233lectricit\233 et un prix nominal moyen \233gal \224 90 % du prix de r\233f\233rence de l'\233lectricit\233. Si la commission constate une diff\233rence, elle adapte, dans les 10 jours ouvrables, le prix minimal pour l'achat de certificats verts, fix\233 conform\233ment au \167 1er, alin\233a 2, 1\176 bis."°
["10 \167 1erter/1. Pour chaque concession domaniale vis\233e au \167 1er, alin\233a 2, 1\176 ter [17 et 1\176 quater"° , la commission [23 calcule mensuellement]23, le facteur de correction pris en compte pour la détermination du prix minimal. [21 Pour ce faire, elle se base essentiellement sur le prix de vente de l'électricité produite tel qu'il résulte de l'offre que le titulaire de la concession domaniale visé à l'article 6 de la loi prend en considération en application de la législation en vigueur relative aux marchés publics, ou sur contrat d'achat de l'électricité produite après la conclusion de celui-ci.]21
["23 ..."°
["21 Afin de rendre possible la d\233termination de l'indemnisation due conform\233ment au chapitre IIIbis en cas d'indisponibilit\233 du Modular Offshore Grid apr\232s l'expiration de la p\233riode de soutien vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 3, 2\176 et 3\176, [23 la commission continue de calculer le facteur de correction"° pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ter et 1° quater qui sont raccordées au Modular Offshore Grid. A cet effet, [31 la procédure définie à l'alinéa 1er]31 est d'application.]21
["5 \167 1erquater. [11 Pour les installations vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 2, 1\176 bis [18 , 1\176 ter et 1\176 quater "° , le [18 prix minimal d'achat des certificats verts]18 est, le cas échéant, augmenté d'un montant déterminé par ou en vertu de l'article 7, § 2, de la loi.]11]5
["6 \167 1erquinquies. Par d\233rogation au \167 1er, deuxi\232me alin\233a, 1\176 bis, pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 de la loi, dont le financial close a lieu [12 depuis le 2 mai 2014 jusque et y compris le 30 avril 2016"° , le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la production intervient à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh.
Ce montant de 0 euro n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh.]6
["13 \167 1erquinquies/1. Par d\233rogation au \167 1er, deuxi\232me alin\233a, 1\176 ter, [19 et 1\176 quater"° pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a lieu à partir du 1er mai 2016, le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la production intervient :
1°à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh; ou
2°lorsque le prix du segment de marché Day-Ahead d'un Nemo est inférieur à 0 euro/MWh pendant une période d'au moins six heures consécutives, et pour toute la période considérée.
La fixation du prix minimal d'achat à 0 euro induit par application de l'alinéa 1er, 1°, n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh et dont sont retranchées les périodes pendant lesquelles, au cours de cette même année civile, le prix minimal à 0 euro est induit par application de l'alinéa 1er, 2°.]13
["7 \167 1ersexies. [14 Apr\232s r\233ception des donn\233es compl\232tes de la part du titulaire de la concession domaniale et du gestionnaire du r\233seau, la commission calcule, conform\233ment aux \167\167 1er \224 1erquinquies/1, le prix minimal du certificat vert applicable pour chaque certificat vert octroy\233s pour chaque mois consid\233r\233. La commission publie sur son site Internet ce prix minimal au plus tard le dixi\232me jour suivant l'octroi des certificats verts. Aux fins de l'application correcte du 2e alin\233a du paragraphe 1erquinquies/1, la commission adapte, le cas \233ch\233ant, le prix minimal des certificats verts qui, au moment de leur octroi, avait \233t\233 fix\233 \224 0 euro. La commission notifie cette adaptation au titulaire de la concession concern\233."° ]7
["20 \167 1ersepties. Pour les certificats verts octroy\233s pour l'\233lectricit\233 produite par les installations vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 2, 1\176 quater, l'obligation d'achat \224 charge du gestionnaire du r\233seau fait [32 , pendant les cinq premi\232res ann\233es suivant la mise en service de chaque installation,"° l'objet d'un système d'avances sur le prix des certificats verts à acquérir, selon les modalités définies dans le présent paragraphe, suivi d'un système de décompte ex post, selon les modalités définies dans le paragraphe 1erocties.
["24 La commission fixe au plus tard quinze jours ouvrables avant la fin de chaque mois le montant de l'avance due pour le mois suivant, en se basant sur le prix de r\233f\233rence de l'\233lectricit\233."°
["32 Le montant de l'avance mensuelle est \233tabli sur la base d'une production d'\233lectricit\233 annuelle pr\233sum\233e de l'installation repr\233sentant 4.100 heures \224 pleine puissance. Si, pour un mois donn\233, le montant de l'avance mensuelle est \233gal \224 z\233ro ou n\233gatif, aucune avance n'est due pour ce mois. Si, au cours des cinq premi\232res ann\233es d'exploitation, la production r\233elle de l'installation constat\233e par la commission pour un semestre donn\233 est inf\233rieure \224 2.050 heures \224 pleine puissance, le gestionnaire du r\233seau verse pour ce semestre une avance compl\233mentaire \233gale \224 la somme, pour chaque mois d'exploitation de ce semestre, du r\233sultat de la formule suivante : (4.100 heures \224 pleine puissance/12 * MW - production r\233elle au cours du mois d'exploitation) * le plus faible des montants suivants (i) le prix de r\233f\233rence de l'\233lectricit\233 applicable pour le mois d'exploitation * (1-facteur de correction applicable pour le mois d'exploitation) et (ii) le LCOEy tel que d\233fini au paragraphe 1er, alin\233a 2, augment\233 du montant vis\233 au paragraphe 1erquater. L'avance compl\233mentaire est vers\233e au titulaire de la concession domaniale au plus tard trois mois suivant l'expiration du semestre d'exploitation consid\233r\233."°
["32 ..."°
Pour [32 chaque mois]32 d'exploitation et pour chaque installation, les avances sont fixées par application, à la production présumée, du prix minimal déterminé conformément à la formule reprise au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, augmenté du montant visé au paragraphe 1er quater. Dans le cadre de la fixation du montant des avances mensuelles, la commission calcule, sur proposition de chaque titulaire d'une concession domaniale, pour l'application de la formule précitée :
1°[24 un prix de référence de l'électricité présumé, sur la base de la moyenne de la cotation horaire au cours de l'avant-dernier mois précédant le mois d'exploitation pour lequel l'avance est déterminée ;]24
2°une valeur présumée des garanties d'origine, sur la base du contrat de vente des garanties d'origine conclu par le titulaire de la concession domaniale concernée ou, le cas échéant, sur la base de la valeur moyenne de l'indice de référence dudit contrat au cours de l'année civile écoulée ;
3°un facteur présumé des pertes du réseau, sur la base de l'historique des pertes du réseau ou, pour la première année d'exploitation, d'estimations techniques étayées ;
4°le facteur de correction, sur la base du dernier facteur de correction [24 calculé]24 par la commission en application du § 1erter/1.
L'avance mensuelle est versée par le gestionnaire du réseau le premier jour ouvrable de chaque mois.
Si la commission constate que les conditions d'attribution des certificats verts visées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies, elle peut, après mise en demeure et après avoir entendu le titulaire de la concession domaniale, suspendre le paiement des avances jusqu'à ce que ce titulaire démontre qu'il s'y conforme à nouveau.
§ 1erocties. [33 Après chaque mois d'exploitation, la commission calcule le prix minimal réel pour ce mois d'exploitation.
Sur la base de la différence entre le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 4, et le montant le plus élevé entre (i) zéro et (ii) le prix minimal réel, la commission calcule, au plus tard [trente] jours après chaque mois d'exploitation, le montant du décompte intermédiaire relatif au prix et calcule le montant du règlement financier à verser, selon le cas, au titulaire de la concession domaniale ou au gestionnaire du réseau. Ce règlement financier intervient au plus tard trente jours suivant la notification de la commission.
A l'issue de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service, un décompte relatif au volume et un décompte résiduel relatif au prix sont établis, pour toutes les installations comprises dans la concession domaniale. Le décompte relatif au volume compare la production d'électricité présumée de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, correspondant à 20.500 heures à pleine puissance, le cas échéant réduite de 1/12 de 4.100 heures à pleine puissance pour chaque mois pour lequel la somme de l'avance visée au paragraphe 1ersepties, alinéa 3, et du montant du décompte provisoire concernant le prix visé à l'alinéa 1er est égale à zéro, avec la production réelle de l'ensemble des installations au cours des cinq premières années d'exploitation. Le décompte résiduel relatif au prix compare le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 4, ou zéro si aucune avance n'a été versée, et le montant le plus élevé entre (i) zéro et (ii) le prix minimal réel attribué aux certificats verts octroyés au cours des cinq premières années d'exploitation de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, tenant compte également des paragraphes 1er, alinéa 3, 1erquater et 1erquinquies/1 et des montants déjà réglés conformément à l'alinéa 2 ; le cas échéant, il comptabilise également les avances complémentaires versées au titulaire de la concession en application du paragraphe 1ersepties, alinéa 3. Ces décomptes font l'objet d'un rapport adressé par la commission au titulaire de la concession domaniale au plus tard six mois suivant l'expiration de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service. Si le décompte relatif au volume fait apparaître que, pendant les cinq premières années d'exploitation, l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale a engendré une production réelle inférieure à la production d'électricité présumée, le cas échéant diminuée conformément au présent alinéa, la commission détermine, dans le rapport précité, le nombre de certificats verts, dont le cas échéant les certificats verts qui font l'objet d'une obligation de paiement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, que le titulaire de la concession domaniale doit remettre au gestionnaire du réseau, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation ayant été mise en service, et correspondant à un volume d'électricité égal à la différence entre la production d'électricité présumée, le cas échéant diminuée conformément au présent alinéa, et la production réelle déterminée conformément au présent alinéa. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, et sans préjudice de l'obligation de paiement applicable au titulaire de la concession domaniale conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, le prix minimal d'achat de ces certificats verts est ramené à 0 euro. A défaut pour le titulaire de la concession domaniale d'avoir présenté, à l'échéance un nombre suffisant de certificats verts, le titulaire de la concession domaniale verse au gestionnaire du réseau un règlement financier correspondant au nombre de certificats verts manquants multiplié par 79,00 euros. La commission fixe, le cas échéant, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien, le montant du règlement financier à verser au gestionnaire du réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours après sa notification par la commission au titulaire de la concession domaniale et au gestionnaire du réseau. Sur la base du décompte relatif au prix, le rapport de la commission précitée détermine également, le cas échéant, le montant du règlement financier à verser par le titulaire de la concession domaniale au gestionnaire du réseau au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation comprise dans la concession domaniale ayant été mise en service.]33
["21 \167 1ernovies. Toute d\233cision, calcul, d\233compte et rapport dont la commission est charg\233e en application des paragraphes 1ersepties et 1erocties sont notifi\233s sans d\233lai aux titulaires concern\233s d'une concession domaniale ainsi qu'au gestionnaire du r\233seau."°
§ 2. Le gestionnaire du réseau doit offrir ces certificats verts au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. La commission veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats verts par le gestionnaire du réseau.
Le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau et les recettes liées à la vente de ce certificat vert sur le marché, est financé [22 conformément aux modalités définies à l'article 21quinquies de la loi]22. Le gestionnaire du réseau communique par voie électronique une fois par mois à la commission la liste des certificats verts achetés et vendus. La commission contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent de la présente section.
----------
(1AR 2012-12-21/22, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2012)
(2AR 2014-04-04/60, art. 4, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(3AR 2014-04-04/60, art. 5, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(4AR 2014-04-04/60, art. 6, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(5AR 2014-04-04/60, art. 7, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(6AR 2014-04-04/60, art. 8, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(7AR 2014-04-04/60, art. 9, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(8AR 2017-02-09/10, art. 2, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(9AR 2017-02-09/10, art. 3, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(10AR 2017-02-09/10, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(11AR 2017-02-09/10, art. 5, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(12AR 2017-02-09/10, art. 6, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(13AR 2017-02-09/10, art. 7, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(14AR 2017-02-09/10, art. 8, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(15AR 2018-08-17/26, art. 1, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(16AR 2018-08-17/26, art. 2, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(17AR 2018-08-17/26, art. 3, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(18AR 2018-08-17/26, art. 4, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(19AR 2018-08-17/26, art. 5, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(20AR 2018-08-17/26, art. 6, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(21AR 2019-02-11/06, art. 3, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(22AR 2022-07-20/26, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2022)
(23AR 2023-05-23/01, art. 3, 012; En vigueur : 30-05-2023)
(24AR 2023-05-23/01, art. 4, 012; En vigueur : 30-05-2023)
(25AR 2023-05-23/01, art. 5, 012; En vigueur : 30-05-2023)
(26AR 2023-05-26/01, art. 4, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(27AR 2023-05-26/01, art. 5, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(28AR 2023-05-26/01, art. 6, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(29AR 2023-05-26/01, art. 7, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(30AR 2023-05-26/01, art. 8, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(31AR 2023-05-26/01, art. 9, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(32AR 2023-05-26/01, art. 10, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(33AR 2023-05-26/01, art. 11, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(34AR 2024-04-25/05, art. 3, 014; En vigueur : 03-05-2024)
Art. 14.
<AR 2008-10-31/31, art. 2, 003; En vigueur : 14-11-2008> § 1er. En vue d'assurer l'écoulement sur le marché d'un volume minimal d'électricité verte, un système de prix minima d'achat est établi selon les conditions qui suivent.
Le gestionnaire du réseau, dans le cadre de sa mission de service public, a l'obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité, à un prix minimal fixé, selon la technologie de production, à :
1°[2 pour l'énergie éolienne off-shore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu au plus tard le 1er mai 2014 :
a)euros/MWh pour la production d'électricité découlant des 216 premiers MW de capacité installée;
b)euros/ MWh pour la production d'électricité découlant d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW;]2
["2 1\176 bis pour l'\233nergie \233olienne off-shore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu [8 depuis le 2 mai 2014 jusques et y compris le 30 avril 2016"° , un prix minimal déterminé sur la base de la formule suivante :
Prix minimal = LCOE - [prix de référence de l'électricité - facteur de correction]
où :
- le LCOE est égal à 138 euros/MWh;
- le facteur de correction est égal à 10 % du prix de référence de l'électricité;]2
["8 1\176 ter pour l'\233nergie \233olienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 de la loi, dont le financial close [15 a lieu depuis le 1er mai 2016 jusque et y compris le 30 juin 2018"° , un prix minimal déterminé [15 , sans préjudice du paragraphe 1erquater, ]15 sur la base de la formule suivante :
prix minimal = [27 LCOEy]27 - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)],
où :
- [27 LCOEy est le LCOE applicable lors de l'année y, notifié au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire concerné d'une concession domaniale, et est égal à :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51358)
où m-FC représente le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1 ;]27
- [26 le facteur de correction est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession domaniale, sur la base du contrat d'achat de l'électricité conclu par le titulaire de la concession domaniale et de toutes les informations nécessaires, à transmettre par ce titulaire à la commission ; le facteur de correction ne peut être supérieur à 100%]26;
- la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de l'électricité injectée;
- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité d'électricité injectée dans le réseau;]8
["15 1\176 quater pour l'\233nergie \233olienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient \224 partir du 1er juillet 2018, un prix minimal d\233termin\233, sans pr\233judice des paragraphes 1erquater et 1erquinquies/1, sur la base de la formule suivante [28 ..."° :
prix minimal = [28 LCOEy]28 - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)],
où :
- [28 LCOEy est le LCOE applicable lors de l'année y, notifié au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale, et est égal à :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51359)
où :
a)CPIy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1 ;
b)CPIFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close ;
c)CPIRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2023, p. 51359)
où m-FC représente le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1 ;]28
- [26 le facteur de correction est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession domaniale, sur la base du contrat d'achat de l'électricité conclu par le titulaire de la concession domaniale et de toutes les informations nécessaires, à transmettre par ce titulaire à la commission ; le facteur de correction ne peut être supérieur à 100%]26;
- la valeur des garanties d'origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire de la concession domaniale pour les garanties d'origine qui sont délivrées en échange de l'électricité injectée ;
- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque concession, sur la base de la différence entre la quantité d'électricité produite et la quantité d'électricité injectée dans le réseau ;]15
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
["1 2\176"° (ancien 4°) énergie solaire [1 mise en service avant le 1er août 2012]1 : 150 euros/MWh
["1 3\176"° (ancien 5°) [1 pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'eau ou des marées, visées à l'article 6 de la loi : 20 EUR/MWh]1
[29 Pour les installations visées à l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, le prix minimal applicable pour un mois donné est augmenté d'un montant correspondant au maximum entre (i) zéro et (ii) la production disponible des installations pendant les périodes de ce mois où le prix minimal est fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1 (en omettant toutefois la production disponible pendant les 288 premiers quarts d'heure visés au paragraphe 1er quinquies/1 au sein de la même année civile) multipliée par le prix minimal tel que défini à l'alinéa 2, et divisée par la production du mois correspondant aux périodes où le prix minimal n'est pas fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1. Au sens du présent alinéa, on entend par la production disponible, le volume total d'électricité que les installations auraient techniquement pu produire pendant les périodes où le prix minimal est fixé à 0 euro conformément au paragraphe 1erquinquies/1 compte tenu de leur disponibilité et des conditions de vent observées pendant ces périodes.
Si le prix minimal, tel que défini conformément à l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, comprenant le cas échéant les augmentations visées à l'alinéa 3 et au paragraphe 1erquater, est inférieur à -[20] EUR/MWh, le titulaire de la concession domaniale, visé à l' l'alinéa 2, 1° ter et 1° quater, est tenu de verser au gestionnaire du réseau un montant égal à la valeur absolue de la différence entre le prix minimal, le cas échéant calculé et majoré, et -[20] EUR/MWh [35 , et ce, indépendamment de l'achat éventuel de certificats verts par le gestionnaire du réseau]35. Le titulaire de la concession domaniale verse ce montant dans les soixante jours suivant la fin du mois au cours duquel la notification correspondante de la commission visée à l'article 11, alinéa 1er, a eu lieu. Si l'acheteur de l'électricité produite ne se conforme pas à ses obligations contractuelles, le titulaire de la concession domaniale met tout en oeuvre pour obtenir les paiements dus et verse le montant précité dans les trente jours après que l'acheteur d'électricité a honoré son obligation d'achat relative à l'électricité produite en lien avec les certificats verts qui font l'objet d'une obligation de paiement. L'obligation de paiement visée par le présent alinéa ne s'applique qu'à la période pendant laquelle l'obligation d'achat de certificats verts s'applique conformément à l'alinéa 5 [35 , et n'est liée à aucune autre condition, prestation ou action]35. L'obligation de paiement visée au présent alinéa ne s'applique pas aux certificats verts dont le prix minimal est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1.]29
["8 Cette obligation d'achat de certificats verts prend cours \224 la mise en service de l'installation de production, pour une p\233riode de dix ans. En d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, pour l'\233lectricit\233 produite \224 partir d'\233nergie \233olienne offshore, l'obligation d'achat de certificats verts vaut pour les p\233riodes suivantes : 1\176 vingt ans \224 dater de la mise en service des installations vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176 et 1\176 bis; 2\176 dix-neuf ans \224 dater de la mise en service des installations vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176 ter [30 , prolong\233s le cas \233ch\233ant de la p\233riode n\233cessaire pour combler un \233ventuel d\233ficit de production par rapport \224 une production attendue de 3.617 heures par an \224 pleine puissance au cours de la p\233riode pr\233cit\233e de dix-neuf ans, sans que cette prolongation ne puisse exc\233der deux ans"° ]8
["15 3\176 \224 dater de la mise en service de chacune des installations vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176 quater, jusqu'\224 l'expiration d'une p\233riode de [30 dix-neuf"° ans suivant [30 la mise en service de la dernière installation, sans pouvoir excéder le volume maximal défini au paragraphe 1erbis]30, cette période expire en principe le 31 décembre 2037 sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après. En cas de survenance d'une situation de force majeure ou de circonstances imprévisibles et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale retardant la mise en service des installations ou empêchant la production ou l'injection de l'électricité produite, cette période est allongée par la commission, le cas échéant même au-delà du [30 31 décembre 2039]30, en proportion de la durée de la situation de force majeure, mais sans que cet allongement ne puisse entraîner un dépassement du volume d'électricité auquel le prix minimal est appliqué, conformément au paragraphe 1erbis. Le titulaire d'une concession domaniale notifie à la commission un dossier exposant les circonstances de l'événement que ce titulaire voudrait voir reconnu comme constituant un cas force majeure ou une circonstance imprévisible et hors du contrôle du titulaire de la concession domaniale. La commission prend une décision à ce sujet au plus tard dans les six mois de la notification de ce dossier.]15[21 Ni le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid, ni l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid constatée par la commission en application de l'article 14noviesdecies, n'entraîne un allongement de la période définie ci-avant.]21
["8 L'obligation d'achat de certificats verts d'\233lectricit\233 produite \224 partir d'\233nergie \233olienne offshore, aux prix minimas tels que d\233finis \224 l'alin\233a 2, 1\176, 1\176 bis [15 , 1\176 ter et 1\176 quater "° , fait l'objet d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau qui, lorsque cela est d'application, fait expressément mention du LCOE applicable [31 au moment du financial close]31[15 et ce contrat détaille de manière indépendante et exhaustive pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, toutes les procédures, formules et modalités régissant le calcul du prix minimal des certificats verts, son paiement, [31 l'obligation de paiement visée à l'alinéa 4,]31 le prépaiement mensuel et le règlement ex post dont les principes sont fixés aux paragraphes 1ersepties et 1erocties.]15. Ce contrat est, sur proposition du gestionnaire du réseau, soumis à l'approbation de la commission.]8
§ 1erbis. [16 Le prix minimal défini pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater est applicable à un volume maximal d'électricité produite fixé, pour chaque concession domaniale, par arrêté du ministre délibéré en Conseil des ministres, et correspondant à la production de l'ensemble des installations de la concession domaniale durant 63.000 heures à pleine puissance. La production pour laquelle le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro en application du paragraphe 1erquinquies/1 n'est pas comptabilisée dans ce volume.
Ce prix minimal ainsi que le droit de recevoir des certificats verts ne sont d'application que si les conditions suivantes sont remplies :
1°le titulaire de la concession domaniale concernée s'engage expressément auprès du ministre, au plus tard au moment du financial close, à produire, avant l'expiration du terme de la concession domaniale, au minimum le volume d'électricité fixé par l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er ;
2°la Commission européenne a déclaré les mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'application de l'article 4, alinéa 3 ou de l'article 9, alinéa 3 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision au sujet des mesures de soutien visées aux articles 7 à 14 du présent arrêté et à l'article 7, § 2, alinéa 4 de la loi, chaque fois dans la mesure applicable au titulaire de la concession domaniale concernée, a expiré, conformément à l'article 4, alinéa 6 du Règlement susvisé. Au plus tard dix jours après la réception de la décision de la Commission européenne ou dans un délai de dix jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, le Ministre en informera le titulaire de la concession domaniale concernée. ]16
["4 \167 1erter. Les valeurs des \233l\233ments pris en compte pour la d\233termination du prix minimal, fix\233s conform\233ment au \167 1er, alin\233a 2, 1\176 bis, sont modifi\233s pour chaque concession domaniale par la commission conform\233ment aux dispositions du pr\233sent paragraphe, sans effet r\233troactif. L'adaptation peut porter sur : 1\176 le montant du LCOE, le cas \233ch\233ant augment\233 conform\233ment au \167 1erquater, afin de refl\233ter les co\251ts r\233els d'exploitation; 2\176 le facteur de correction. Le titulaire de la concession domaniale transmet, aux moments suivants : 1\176 la premi\232re fois, au plus tard quatre mois avant la date pr\233vue du financial close, 2\176 ult\233rieurement, au plus tard quatre mois avant la fin de chaque p\233riode de trois ans qui d\233bute \224 la date du financial close, toutes les informations \224 la commission, par porteur et avec accus\233 de r\233ception et par voie \233lectronique, relatives \224 l'ensemble des co\251ts et revenus r\233els dont les \233l\233ments suivants : 1\176 les co\251ts contractuels pour l'exploitation du parc \233olien; 2\176 le prix de vente contractuel de l'\233lectricit\233 produite par les installations. Dans le mois de la r\233ception des donn\233es, la commission confirme au titulaire de la concession domaniale le caract\232re complet des donn\233es ou lui transmet une liste des informations suppl\233mentaires \224 fournir. La commission examine dans les deux mois apr\232s la confirmation du caract\232re complet des donn\233es s'il existe une diff\233rence entre : - les co\251ts d'exploitation contractuels et un co\251t d'exploitation de r\233f\233rence de 30 euros/MWh; - le prix de vente contractuel pour l'\233lectricit\233 et un prix nominal moyen \233gal \224 90 % du prix de r\233f\233rence de l'\233lectricit\233. Si la commission constate une diff\233rence, elle adapte, dans les 10 jours ouvrables, le prix minimal pour l'achat de certificats verts, fix\233 conform\233ment au \167 1er, alin\233a 2, 1\176 bis."°
["10 \167 1erter/1. Pour chaque concession domaniale vis\233e au \167 1er, alin\233a 2, 1\176 ter [17 et 1\176 quater"° , la commission [23 calcule mensuellement]23, le facteur de correction pris en compte pour la détermination du prix minimal. [21 Pour ce faire, elle se base essentiellement sur le prix de vente de l'électricité produite tel qu'il résulte de l'offre que le titulaire de la concession domaniale visé à l'article 6 de la loi prend en considération en application de la législation en vigueur relative aux marchés publics, ou sur contrat d'achat de l'électricité produite après la conclusion de celui-ci.]21
["23 ..."°
["21 Afin de rendre possible la d\233termination de l'indemnisation due conform\233ment au chapitre IIIbis en cas d'indisponibilit\233 du Modular Offshore Grid apr\232s l'expiration de la p\233riode de soutien vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 3, 2\176 et 3\176, [23 la commission continue de calculer le facteur de correction"° pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ter et 1° quater qui sont raccordées au Modular Offshore Grid. A cet effet, [32 la procédure définie à l'alinéa 1er]32 est d'application.]21
["5 \167 1erquater. [11 Pour les installations vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 2, 1\176 bis [18 , 1\176 ter et 1\176 quater "° , le [18 prix minimal d'achat des certificats verts]18 est, le cas échéant, augmenté d'un montant déterminé par ou en vertu de l'article 7, § 2, de la loi.]11]5
["6 \167 1erquinquies. Par d\233rogation au \167 1er, deuxi\232me alin\233a, 1\176 bis, pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 de la loi, dont le financial close a lieu [12 depuis le 2 mai 2014 jusque et y compris le 30 avril 2016"° , le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la production intervient à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh.
Ce montant de 0 euro n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh.]6
["13 \167 1erquinquies/1. Par d\233rogation au \167 1er, deuxi\232me alin\233a, 1\176 ter, [19 et 1\176 quater"° pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a lieu à partir du 1er mai 2016, le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la production intervient :
1°à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh; ou
2°lorsque le prix du segment de marché Day-Ahead d'un Nemo est inférieur à 0 euro/MWh pendant une période d'au moins six heures consécutives, et pour toute la période considérée.
La fixation du prix minimal d'achat à 0 euro induit par application de l'alinéa 1er, 1°, n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh et dont sont retranchées les périodes pendant lesquelles, au cours de cette même année civile, le prix minimal à 0 euro est induit par application de l'alinéa 1er, 2°.]13
["7 \167 1ersexies. [14 Apr\232s r\233ception des donn\233es compl\232tes de la part du titulaire de la concession domaniale et du gestionnaire du r\233seau, la commission calcule, conform\233ment aux \167\167 1er \224 1erquinquies/1, le prix minimal du certificat vert applicable pour chaque certificat vert octroy\233s pour chaque mois consid\233r\233. La commission publie sur son site Internet ce prix minimal au plus tard le dixi\232me jour suivant l'octroi des certificats verts. Aux fins de l'application correcte du 2e alin\233a du paragraphe 1erquinquies/1, la commission adapte, le cas \233ch\233ant, le prix minimal des certificats verts qui, au moment de leur octroi, avait \233t\233 fix\233 \224 0 euro. La commission notifie cette adaptation au titulaire de la concession concern\233."° ]7
["20 \167 1ersepties. Pour les certificats verts octroy\233s pour l'\233lectricit\233 produite par les installations vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 2, 1\176 quater, l'obligation d'achat \224 charge du gestionnaire du r\233seau fait [33 , pendant les cinq premi\232res ann\233es suivant la mise en service de chaque installation,"° l'objet d'un système d'avances sur le prix des certificats verts à acquérir, selon les modalités définies dans le présent paragraphe, suivi d'un système de décompte ex post, selon les modalités définies dans le paragraphe 1erocties.
["24 La commission fixe au plus tard quinze jours ouvrables avant la fin de chaque mois le montant de l'avance due pour le mois suivant, en se basant sur le prix de r\233f\233rence de l'\233lectricit\233."°
["33 Le montant de l'avance mensuelle est \233tabli sur la base d'une production d'\233lectricit\233 annuelle pr\233sum\233e de l'installation repr\233sentant 4.100 heures \224 pleine puissance. Si, pour un mois donn\233, le montant de l'avance mensuelle est \233gal \224 z\233ro ou n\233gatif, aucune avance n'est due pour ce mois. Si, au cours des cinq premi\232res ann\233es d'exploitation, la production r\233elle de l'installation constat\233e par la commission pour un semestre donn\233 est inf\233rieure \224 2.050 heures \224 pleine puissance, le gestionnaire du r\233seau verse pour ce semestre une avance compl\233mentaire \233gale \224 la somme, pour chaque mois d'exploitation de ce semestre, du r\233sultat de la formule suivante : (4.100 heures \224 pleine puissance/12 * MW - production r\233elle au cours du mois d'exploitation) * le plus faible des montants suivants (i) le prix de r\233f\233rence de l'\233lectricit\233 applicable pour le mois d'exploitation * (1-facteur de correction applicable pour le mois d'exploitation) et (ii) le LCOEy tel que d\233fini au paragraphe 1er, alin\233a 2, augment\233 du montant vis\233 au paragraphe 1erquater. L'avance compl\233mentaire est vers\233e au titulaire de la concession domaniale au plus tard trois mois suivant l'expiration du semestre d'exploitation consid\233r\233."°
["33 ..."°
Pour [33 chaque mois]33 d'exploitation et pour chaque installation, les avances sont fixées par application, à la production présumée, du prix minimal déterminé conformément à la formule reprise au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, augmenté du montant visé au paragraphe 1er quater. Dans le cadre de la fixation du montant des avances mensuelles, la commission calcule, sur proposition de chaque titulaire d'une concession domaniale, pour l'application de la formule précitée :
1°[24 un prix de référence de l'électricité présumé, sur la base de la moyenne de la cotation horaire au cours de l'avant-dernier mois précédant le mois d'exploitation pour lequel l'avance est déterminée ;]24
2°une valeur présumée des garanties d'origine, sur la base du contrat de vente des garanties d'origine conclu par le titulaire de la concession domaniale concernée ou, le cas échéant, sur la base de la valeur moyenne de l'indice de référence dudit contrat au cours de l'année civile écoulée ;
3°un facteur présumé des pertes du réseau, sur la base de l'historique des pertes du réseau ou, pour la première année d'exploitation, d'estimations techniques étayées ;
4°le facteur de correction, sur la base du dernier facteur de correction [24 calculé]24 par la commission en application du § 1erter/1.
L'avance mensuelle est versée par le gestionnaire du réseau le premier jour ouvrable de chaque mois.
Si la commission constate que les conditions d'attribution des certificats verts visées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies, elle peut, après mise en demeure et après avoir entendu le titulaire de la concession domaniale, suspendre le paiement des avances jusqu'à ce que ce titulaire démontre qu'il s'y conforme à nouveau.
§ 1erocties. [34 Après chaque mois d'exploitation, la commission calcule le prix minimal réel pour ce mois d'exploitation.
Sur la base de la différence entre le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 4, et le montant le plus élevé entre (i) zéro et (ii) le prix minimal réel, la commission calcule, au plus tard [trente] jours après chaque mois d'exploitation, le montant du décompte intermédiaire relatif au prix et calcule le montant du règlement financier à verser, selon le cas, au titulaire de la concession domaniale ou au gestionnaire du réseau. Ce règlement financier intervient au plus tard trente jours suivant la notification de la commission.
A l'issue de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service, un décompte relatif au volume et un décompte résiduel relatif au prix sont établis, pour toutes les installations comprises dans la concession domaniale. Le décompte relatif au volume compare la production d'électricité présumée de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, correspondant à 20.500 heures à pleine puissance, le cas échéant réduite de 1/12 de 4.100 heures à pleine puissance pour chaque mois pour lequel la somme de l'avance visée au paragraphe 1ersepties, alinéa 3, et du montant du décompte provisoire concernant le prix visé à l'alinéa 1er est égale à zéro, avec la production réelle de l'ensemble des installations au cours des cinq premières années d'exploitation. Le décompte résiduel relatif au prix compare le prix minimal appliqué dans le cadre des avances conformément au paragraphe 1ersepties, alinéa 4, ou zéro si aucune avance n'a été versée, et le montant le plus élevé entre (i) zéro et (ii) le prix minimal réel attribué aux certificats verts octroyés au cours des cinq premières années d'exploitation de l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale, tenant compte également des paragraphes 1er, alinéa 3, 1erquater et 1erquinquies/1 et des montants déjà réglés conformément à l'alinéa 2 ; le cas échéant, il comptabilise également les avances complémentaires versées au titulaire de la concession en application du paragraphe 1ersepties, alinéa 3. Ces décomptes font l'objet d'un rapport adressé par la commission au titulaire de la concession domaniale au plus tard six mois suivant l'expiration de la cinquième année d'exploitation de la dernière installation ayant été mise en service. Si le décompte relatif au volume fait apparaître que, pendant les cinq premières années d'exploitation, l'ensemble des installations comprises dans la concession domaniale a engendré une production réelle inférieure à la production d'électricité présumée, le cas échéant diminuée conformément au présent alinéa, la commission détermine, dans le rapport précité, le nombre de certificats verts, dont le cas échéant les certificats verts qui font l'objet d'une obligation de paiement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, que le titulaire de la concession domaniale doit remettre au gestionnaire du réseau, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation ayant été mise en service, et correspondant à un volume d'électricité égal à la différence entre la production d'électricité présumée, le cas échéant diminuée conformément au présent alinéa, et la production réelle déterminée conformément au présent alinéa. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, et sans préjudice de l'obligation de paiement applicable au titulaire de la concession domaniale conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, le prix minimal d'achat de ces certificats verts est ramené à 0 euro. A défaut pour le titulaire de la concession domaniale d'avoir présenté, à l'échéance un nombre suffisant de certificats verts, le titulaire de la concession domaniale verse au gestionnaire du réseau un règlement financier correspondant au nombre de certificats verts manquants multiplié par 79,00 euros. La commission fixe, le cas échéant, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de la période de soutien, le montant du règlement financier à verser au gestionnaire du réseau. Ce règlement intervient au plus tard trente jours après sa notification par la commission au titulaire de la concession domaniale et au gestionnaire du réseau. Sur la base du décompte relatif au prix, le rapport de la commission précitée détermine également, le cas échéant, le montant du règlement financier à verser par le titulaire de la concession domaniale au gestionnaire du réseau au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant l'expiration de la période de soutien de la dernière installation comprise dans la concession domaniale ayant été mise en service.]34
["21 \167 1ernovies. Toute d\233cision, calcul, d\233compte et rapport dont la commission est charg\233e en application des paragraphes 1ersepties et 1erocties sont notifi\233s sans d\233lai aux titulaires concern\233s d'une concession domaniale ainsi qu'au gestionnaire du r\233seau."°
§ 2. Le gestionnaire du réseau doit offrir ces certificats verts au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. La commission veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats verts par le gestionnaire du réseau.
Le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau et les recettes liées à la vente de ce certificat vert sur le marché, est financé [22 conformément aux modalités définies à l'article 21quinquies de la loi]22. Le gestionnaire du réseau communique par voie électronique une fois par mois à la commission la liste des certificats verts achetés et vendus. La commission contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent de la présente section.
----------
(1AR 2012-12-21/22, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2012)
(2AR 2014-04-04/60, art. 4, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(3AR 2014-04-04/60, art. 5, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(4AR 2014-04-04/60, art. 6, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(5AR 2014-04-04/60, art. 7, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(6AR 2014-04-04/60, art. 8, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(7AR 2014-04-04/60, art. 9, 007; En vigueur : 14-06-2014)
(8AR 2017-02-09/10, art. 2, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(9AR 2017-02-09/10, art. 3, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(10AR 2017-02-09/10, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(11AR 2017-02-09/10, art. 5, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(12AR 2017-02-09/10, art. 6, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(13AR 2017-02-09/10, art. 7, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(14AR 2017-02-09/10, art. 8, 008; En vigueur : 04-03-2017)
(15AR 2018-08-17/26, art. 1, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(16AR 2018-08-17/26, art. 2, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(17AR 2018-08-17/26, art. 3, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(18AR 2018-08-17/26, art. 4, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(19AR 2018-08-17/26, art. 5, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(20AR 2018-08-17/26, art. 6, 009; En vigueur : 25-10-2018)
(21AR 2019-02-11/06, art. 3, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(22AR 2022-07-20/26, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2022)
(23AR 2023-05-23/01, art. 3, 012; En vigueur : 30-05-2023)
(24AR 2023-05-23/01, art. 4, 012; En vigueur : 30-05-2023)
(25AR 2023-05-23/01, art. 5, 012; En vigueur : 30-05-2023)
(26AR 2023-05-23/01, art. 2, 012; En vigueur : indéterminée )
(27AR 2023-05-26/01, art. 4, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(28AR 2023-05-26/01, art. 4, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(29AR 2023-05-26/01, art. 6, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(30AR 2023-05-26/01, art. 7, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(31AR 2023-05-26/01, art. 8, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(32AR 2023-05-26/01, art. 9, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(33AR 2023-05-26/01, art. 10, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(34AR 2023-05-26/01, art. 11, 013; En vigueur : 01-06-2023)
(35AR 2024-04-25/05, art. 3, 014; En vigueur : 03-05-2024)
Section 2.[1 - Mode de calcul du coût lié à l'obligation d'achat des certificats verts]1
----------
(1AR 2022-07-20/26, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 14bis.[1 La détermination du coût lié à l'obligation d'achat des certificats verts selon les modalités prévues à la section 1 est faite par application de la formule suivante :
Bt + Ct + Dt,
où :
" Bt " correspond, d'une part, à l'estimation des coûts liés aux achats et ventes de certificats verts émis sur base de l'article 7, § 1er, de la loi pour lesquelles le gestionnaire du réseau a une obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, à un prix minimal fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, 1° bis, 1° ter et 3°, au cours de l'année t et, d'autre part, à l'estimation des coûts éventuels par le biais d'une avance et d'un acompte complémentaire déposées conformément à l'article 14, § 1ersepties, en rapport avec les achats et les ventes de certificats verts délivrés sur la base de l'article 7, § 1er, de la loi ou l'équivalent en énergie produite pris en compte pour la détermination de l'acompte prévu à l'article 14, § 1ersepties au cours de l'année t ;
" Ct " correspond à l'estimation des coûts des charges financières supportées par le gestionnaire du réseau durant l'année t en relation avec l'encours des transactions d'achat et/ou de vente de certificats verts et avec l'encours des avances prévues à l'article 14 § 1ersepties; ces coûts sont évalués, d'une part, en constatant la somme des écarts mensuels entre les créances et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des certificats verts et d'autre part, en se référant à un taux d'intérêt forfaitaire égal au taux moyen des fonds empruntés du gestionnaire du réseau pour l'année concernée tel que repris dans la proposition tarifaire la plus récente approuvée par la commission, conformément à l'article 12, § 7, de la loi ;
" Dt " correspond au = le coût des frais administratifs supporté par le gestionnaire de réseau qui est calculé en multipliant la somme des facteurs At et Bt par un coefficient de 0,3 %; le montant de cette majoration Dt est plafonné à 100.000 euros par concession domaniale octroyée en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi à partir de l'année où le détenteur de cette concession injecte de l'électricité sur le réseau.]1
----------
(1AR 2022-07-20/26, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 14ter.[1 § 1er. La commission établit son projet d'évaluation pour l'année t des coûts visés aux articles 7, alinéa 1er, de la loi, en se basant sur le rapport ex-ante établi par le gestionnaire du réseau et sur ses propres données. La commission soumet ce projet au gestionnaire du réseau, qui dispose de quatorze jours ouvrables pour faire valoir ses observations.
§ 2. Le rapport ex-ante contient entre autres le prix d'achat attendu et, le cas échéant, le prix de vente attendu des certificats verts au cours de l'année t, ainsi que, le cas échéant, une estimation du montant des avances mensuelles et des avances complémentaires dues pour cette même année en application de l'article 14, § 1ersepties.]1
----------
(1AR 2022-07-20/26, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 14quater.[1 La commission établit un projet de solde à régulariser correspondant à la différence entre l'estimation du coût de l'obligation d'achat des certificats verts faite au cours de l'année t-1, et le coût réel de cette obligation au cours de l'année t. Pour ce faire, la commission se base sur le rapport ex-post établi par le gestionnaire du réseau ainsi que sur ses propres données. Afin de procéder à la régularisation, le gestionnaire du réseau communique également à la commission les montants certifiés par ses réviseurs mentionnée à l'article 14bis dans son rapport ex-post. La commission soumet ce projet au gestionnaire du réseau, qui dispose de quatorze jours ouvrables pour faire valoir ses observations.]1
----------
(1AR 2022-07-20/26, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 14quinquies.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 14sexies.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 14septies.
<Abrogé par AR 2013-08-17/15, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013>
Art. 14octies.
<Abrogé par AR 2013-08-17/15, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2013>
Section 2.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 14nonies.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 14decies.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 14undecies.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 14duodecies.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 14terdecies.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2022>
Chapitre 3bis.[1 - Modular Offshore Grid]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
Art. 14quaterdecies.[1 § 1er. Les installations composant le Modular Offshore Grid sont mises en service au plus tard aux dates suivantes :
1°les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes : WGS84 : Latitude: 51° 35.537042' N ; Longitude: 002° 55.131361' E : le 30 septembre 2019 ;
2°l'installation pour la transmission d'électricité dite " offshore switch yard " et ses équipements : le 30 septembre 2019 ;
3°les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au 1° : le 30 septembre 2019 ;
4°les câbles reliant les installations visées au 1° au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge : le 30 septembre 2019 ;
5°les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondant sur la plage de Zeebrugge : le 30 septembre 2019.
A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 août 2018 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et jusqu'à la mise en service des installations, le gestionnaire du réseau adresse, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, à la commission et aux titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations énumérées à l'alinéa 1er. Réciproquement, les titulaires concernés adressent à la commission et au gestionnaire du réseau, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations de production d'électricité visées à l'article 6 de la loi ainsi que, le cas échéant, de l'installation composant le Modular Offshore Grid qu'ils ont été autorisés à construire en application de l'article 7, § 3, de la loi. Ces états d'avancement contiennent le cas échéant des informations sur tout retard envisagé ou survenu, ainsi que sur les mesures de remédiation entreprises.
§ 2. Lorsque chaque installation énumérée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est mise en service, le gestionnaire du réseau notifie cette mise en service à la commission et aux titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi.
§ 3. Si une des installations énumérées au paragraphe 1er n'est pas construite par le gestionnaire du réseau mais par un tiers qui la cède ensuite au gestionnaire du réseau, la date reprise au paragraphe 1er est entendue comme visant l'intégration de cette installation au Modular Offshore Grid. Celle-ci est considérée comme réalisée au moment où la propriété de l'installation en question est transférée au gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau notifie ce transfert à la commission et aux concessionnaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
Art. 14quinquiesdecies.[1 § 1er. En cas de retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid, empêchant les installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international devant se raccorder au Modular Offshore Grid en application de la loi, d'injecter l'électricité produite ou pouvant être produite, les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ont droit à une indemnisation pour le volume d'électricité qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, calculée conformément à l'article 14octiesdecies.
L'indemnisation équivaut, par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau à 90 % du [2 LCOEy tel que visé à]2 l'article 14, § 1er, augmenté, le cas échéant, du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi. Elle est due dès le premier jour de retard jusqu'au nonantième jour calendrier suivant la réception de la notification de la mise en service des installations ayant fait l'objet du retard. Le nombre de jours pour lesquels une indemnisation est due est déduit de la durée de l'obligation d'achat des certificats verts fixée à l'article 14, § 1er, alinéa 3.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid est causé par une faute intentionnelle du gestionnaire du réseau, l'indemnisation équivaut à 100 % du [2 LCOEy tel que visé à l'article 14, § 1er]2 par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, augmenté le cas échéant du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi.
L'indemnisation est due par le gestionnaire du réseau.
§ 2. L'indemnisation visée au paragraphe 1er n'est pas due :
1°au profit du titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi si ce titulaire a construit l'installation composant le Modular Offshore Grid et que le retard dans la mise en service de cette installation est dû à une faute de ce titulaire ;
2°pour les installations de production d'électricité du titulaire concerné d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi qui n'ont pas réalisé leur achèvement mécanique. Toutefois, si un état d'avancement trimestriel de la réalisation des installations énumérées à l'article 14quaterdecies, § 1er, alinéa 1er, que doit dresser le gestionnaire du réseau en vertu de l'article 14quaterdecies, § 1er, alinéa 2, fait apparaître, plus de six mois avant la date prévue de mise en service de ces installations, un retard probable de trois mois ou plus par rapport à cette date, les installations de production d'électricité des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi sont réputées avoir réalisé leur achèvement mécanique lorsque leurs fondations sont achevées ; chaque titulaire d'une concession domaniale apporte par toute voie de droit la preuve de l'achèvement de ces fondations.
§ 3. Si le retard concerne une installation qu'un titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi a construite en vue de la transférer au gestionnaire du réseau et est dû à une faute lourde ou intentionnelle de ce titulaire, celui-ci est redevable au gestionnaire du réseau d'un montant d'un million euros par mois de retard à titre de dommage et intérêts forfaitaires pour les montants que le gestionnaire a dû payer à titre d'indemnisation aux autres titulaires. En cas de faute simple, aucun dommage et intérêt n'est dû.
§ 4. En cas de retard de plus de douze mois dans la mise en service de tout ou partie des installations composant le Modular offshore Grid, un titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi peut introduire auprès de la commission une demande d'indemnisation complémentaire s'il peut faire valoir que ce retard lui occasionne un préjudice extraordinaire mettant en péril sa stabilité financière, et ce, en dépit de toutes les mesures raisonnables qu'il a prises en vue de limiter son dommage. La commission juge du caractère extraordinaire du dommage subi par le titulaire de la concession domaniale en se basant sur le plan financier, le compte de résultat et toute autre information déposés auprès de la commission au moment du financial close.
L'indemnisation complémentaire est due par le gestionnaire de réseau.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(2AR 2023-05-26/01, art. 12, 013; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 14sexiesdecies.[1 Si le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid est dû à l'impossibilité absolue et avérée d'entamer ou d'achever la construction de tout ou partie du Modular Offshore Grid, constatée par le ministre, celui-ci fixe, au plus tard soixante jours après cette constatation, sur proposition de la commission après concertation avec les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, la date à laquelle il peut être raisonnablement attendu que le ou les raccordements directs aux installations de transport d'électricité existantes pourront être mis en service.
Si la date de mise en service présumée du ou des raccordements directs fixée par le ministre est postérieure à la date de mise en service des installations considérées du Modular Offshore Grid déterminée par l'article 14quaterdecies, l'indemnisation prévue à l'article 14quinquiesdecies, § 1er, est d'application. Pour le calcul du montant de l'indemnité, il est tenu compte des installations de production d'électricité ayant réalisé leur achèvement mécanique. Toutefois, si l'impossibilité d'entamer ou d'achever la construction de tout ou partie du Modular Offshore Grid est constatée plus de six mois avant la date prévue de sa mise en service, les installations de production d'électricité des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi sont réputées avoir réalisé leur achèvement mécanique lorsque leurs fondations sont achevées ; chaque titulaire d'une concession domaniale apporte par toute voie de droit la preuve de l'achèvement de ces fondations.
Pour chaque titulaire concerné d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, l'indemnisation est due depuis le premier jour suivant la date de mise en service du Modular Offshore Grid fixée à l'article 14quaterdecies, § 1er, jusqu'à la date présumée de mise en service du raccordement direct fixée par le ministre.
Si elle l'estime justifié, la commission peut également décider qu'une indemnité complémentaire est due, à charge du gestionnaire du réseau, pour les coûts échoués résultant, le cas échéant, de l'abandon du raccordement au Modular Offshore Grid. Chaque titulaire d'une concession domaniale apporte par toute voie de droit la preuve de ces coûts.
Si l'impossibilité d'entamer ou d'achever la construction de tout ou partie du Modular Offshore Grid est causée par la faute d'un titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi qui, en application de l'article 7, § 3, de la loi, a été autorisé à construire une ou plusieurs installations composant le Modular Offshore Grid [ou en a entamé la construction avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid], aucune indemnisation n'est due à ce titulaire.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
Art. 14septiesdecies.[1 § 1er. En cas d'indisponibilité de tout ou partie des installations visées à l'article 14quaterdecies, intervenue après leur mise en service, causée par ces installations et empêchant les installations de production d'électricité raccordées au Modular Offshore Grid d'injecter tout ou partie de l'électricité produite ou pouvant être produite, les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ont droit à une indemnisation pour le volume d'électricité qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, calculé conformément à l'article 14octiesdecies.
Si l'indisponibilité intervient pendant la période de soutien définie à l'article 14, § 1er, [2 alinéa 5]2, l'indemnisation équivaut, par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, à 90 % du [2 LCOEy tel que visé à l'article]2 14, § 1er, augmenté, le cas échéant, du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi.
Si l'indisponibilité intervient après la période de soutien définie à l'article 14, § 1er, [2 alinéa 5]2, l'indemnisation équivaut, par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, à 90 % du prix de référence de l'électricité diminué du facteur de correction, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter ou 1° quater [2 , le cas échéant adapté conformément à l'article 14, § 1erter/1]2.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'indisponibilité des installations composant le Modular Offshore Grid est causée par une faute intentionnelle du gestionnaire du réseau, l'indemnisation équivaut à 100 % du [2 LCOEy tel que visé à l'article 14, § 1er,]2 par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, augmenté le cas échéant du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi.
L'indemnisation est due par le gestionnaire du réseau.
En cas d'indisponibilité partielle du Modular Offshore Grid, la capacité résiduaire est attribuée entre les différents titulaires d'une concession domaniale en proportion de la capacité installée de chaque concession, dans les limites des contraintes techniques du réseau.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, l'indemnisation est limitée au prix de référence de l'électricité lorsque l'indisponibilité intervient :
1°à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à moins 20 euros/MWh ; ou
2°lorsque le prix du segment de marché Day-Ahead d'un Nemo est inférieur à 0 euro/MWh pendant une période d'au moins six heures consécutives, et pour toute la période considérée.
La limitation de l'indemnisation induite par application de l'[2 alinéa 1er]2, n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de la même année civile, durant lesquels [2 les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° se produisent]2.
§ 3. L'indemnisation visée au paragraphe 1er n'est pas due :
1°pour les installations de production d'électricité du titulaire concerné d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi qui ne sont pas mises en service ;
2°lorsque l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est planifiée conformément aux procédures prévues par le gestionnaire du réseau, et ce, pour les soixante premières heures cumulées à pleine charge d'indisponibilité survenant au cours d'une année calendrier ;
3°au profit d'un titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi par la faute duquel l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est survenue ; toutefois, si des installations du Modular Offshore Grid se situent dans le périmètre de la concession domaniale du titulaire par la faute duquel le dommage est survenu, l'exclusion de l'indemnisation n'intervient qu'en cas de faute lourde ou intentionnelle de ce titulaire ; en cas de faute simple, l'indemnisation est due après écoulement d'une période d'indisponibilité de cinq jours par an, consécutifs ou non.
§ 4. Si l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est due à une faute lourde ou intentionnelle du titulaire d'une concession domaniale, le gestionnaire du réseau récupère auprès de ce titulaire les montants qu'il a dû payer à titre d'indemnisation aux autres titulaires, avec application en cas de faute lourde d'un plafond de 2,5 millions euros par fait générateur de l'indisponibilité et de 5 millions euros par an. En cas de faute simple, cette récupération est exclue.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(2AR 2023-05-26/01, art. 13, 013; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 14octiesdecies.[1 Pour l'application des articles 14quinquiesdecies et 14septiesdecies, la quantité d'électricité qui n'a pas pu être injectée sur le réseau est calculée en faisant application de la formule suivante :
Ecomp= max (0; Ep - max(Elim;Er))
où :
" Er " est la production réelle ;
" Elim " est la production nette qui correspond à l'injection admissible au Modular Offshore Grid en cas d'indisponibilité partielle du Modular Offshore Grid, tenant compte des pertes entre le point d'octroi des certificats verts et le Modular Offshore Grid ;
" Ep " est la production potentielle, équivalant à P *0.25h
Avec P = Pref * Pmax/Pmax ref * X
et facteur de correction X = U/Uref,sauf
pendant la période s'étirant jusqu'au douzième mois suivant la mise en service de la dernière installation du titulaire de la concession domaniale concernée, où le facteur de correction X est réputé égal à 1,
où :
Pref représente la production moyenne, exprimée en mégawatt, durant le quart d'heure concerné, par les parcs de référence (à savoir les concessions domaniales qui ne sont pas raccordés au Modular Offshore Grid) ;
Pmax représente la puissance disponible de la concession domaniale durant le quart d'heure précédant l'indisponibilité du Modular Offshore Grid ;
Pmax ref représente la puissance disponible des parcs de référence (à savoir les concessions domaniales qui ne sont pas raccordés au Modular Offshore Grid) pendant le quart d'heure précédant l'indisponibilité du Modular Offshore Grid ;
En cas de modification significative et avérée de la puissance disponible de la concession domaniale et/ou des parcs de référence pendant la période d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, les paramètres Pmax et/ou Pmax ref sont adaptés par la commission conformément à cette modification. A cet effet, le titulaire de la concession domaniale est tenu de notifier à la commission toute modification significative de la puissance disponible de la concession domaniale.
U représente le nombre d'heures à pleine charge de la concession domaniale, calculé sur la base des données des douze derniers mois ;
Uref représente le nombre d'heures à pleine charge des parcs de référence (à savoir les concessions domaniales qui ne sont pas raccordés au Modular Offshore Grid) calculé sur la base des données des douze derniers mois.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
Art. 14noniesdecies.[1 Toute demande d'indemnisation en application des articles 14quinquiesdecies à 14octiesdecies fait l'objet d'une décision de la commission.
Sur proposition de la commission formulée après concertation avec le gestionnaire du réseau et les titulaires d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, le ministre peut déterminer la procédure d'introduction des demandes d'indemnisation et leur traitement par la commission, de même que les modalités de paiement des éventuelles indemnités dues.
En cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid d'une durée prévisible de trois mois ou plus, la commission peut prendre toute mesure permettant de faciliter le traitement des demandes en vue d'un versement régulier des indemnisations ; elle peut également, le cas échéant, décider qu'une partie déterminée de l'avance complémentaire visée à l'article 14, § 1ersepties, alinéa 3, doit être versée avant [2 la fin du semestre d'exploitation]2 en cours, selon les modalités qu'elle détermine.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(2AR 2023-05-26/01, art. 14, 013; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 14.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 14septiesdecies, § 1er, si l'indisponibilité de tout ou partie du Modular Offshore Grid empêche des installations de production d'électricité visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° quater, d'injecter tout ou partie de l'électricité produite ou pouvant être produite, l'indemnisation des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi est réglée conformément aux paragraphes suivants.
§ 2. Si l'indisponibilité intervient pendant les cinq premières années d'exploitation de l'installation de production d'électricité, l'indemnisation n'est pas due. Toutefois, en pareil cas, le gestionnaire du réseau et le ou les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi communiquent à la commission toute information relative à l'indisponibilité survenue afin de permettre à celle-ci de constater l'indisponibilité et de calculer le volume d'électricité qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, et ce, en vue de l'établissement des décomptes visés à l'article 14, § 1erocties, alinéa 3 ; le cas échéant, si le titulaire de la concession domaniale considérée a réalisé la déclaration visée à l'article 14viciessemel, la commission se prononce également sur l'existence éventuelle d'une faute.
Si l'indisponibilité intervient après les cinq premières années d'exploitation mais avant l'expiration de la période de soutien définie à l'article 14, § 1er, [3 alinéa 5]3, 3°, les articles 14septiesdecies et 14octiesdecies s'appliquent [3 ...]3.
Si l'indisponibilité intervient après l'expiration de la période de soutien définie à l'[3 article 14, § 1er, alinéa 5, 3°]3, l'article 14septiesdecies, § 1er, alinéa 3, s'applique.
§ 3. La quantité d'électricité qui n'a pas pu être injectée du fait de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est réputée avoir été produite pour les besoins :
1°de la comptabilisation du volume d'électricité maximal pour lequel le prix minimal d'achat de certificats verts est applicable, fixé en vertu de l'article 14, § 1erbis, alinéa 1er ;
2°[3 ...]3
3°[3 ...]3
4°du décompte [3 ...]3 relatif aux volumes et [2 du décompte résiduel relatif au prix]2 visé à l'article 14, § 1erocties, alinéa 3, moyennant déduction de 10 % de ce volume non injecté, à moins que le titulaire concerné de la concession domaniale n'ait réalisé la déclaration visée à l'article 14viciessemel, auquel cas cette déduction n'est pas faite si la faute est démontrée.
Pour les besoins des décomptes relatifs aux prix visés à l'article 14, § 1erocties, [3 alinéa 3]3, il est tenu compte, pour la quantité d'électricité qui n'a pas pu être injectée du fait de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid, de la différence entre, d'une part, le prix minimal appliqué pour le calcul des avances mensuelles pour la période observée et, d'autre part, le prix minimal définitif pour cette période.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(2AR 2023-05-23/01, art. 6, 012; En vigueur : 30-05-2023)
(3AR 2023-05-26/01, art. 15, 013; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 14.[1 Par dérogation aux articles 14quinquiesdecies, § 1er, alinéa 2, et 14septiesdecies, § 1er, alinéa 2, chaque titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi peut, par une déclaration unique et irrévocable, au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, notifier à la commission et au gestionnaire du réseau qu'il choisit de se voir appliquer, dans les cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, un régime d'indemnisation basé sur la faute, en vertu duquel chaque MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau est compensé à 100 % du [2 LCOEy tel que visé à]2 l'article 14, § 1er, augmenté, le cas échéant, du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi. Dans ce cas, outre les hypothèses visées respectivement à l'article 14quinquiesdecies, § 2, et 14septiesdecies, § 3, l'indemnisation n'est pas due si le retard dans la mise en service des éléments du Modular Offshore Grid ou son indisponibilité totale ou partielle après sa mise en service est causée par un cas de force majeure.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-02-11/06, art. 4, 010; En vigueur : 03-03-2019)
(2AR 2023-05-26/01, art. 16, 013; En vigueur : 01-06-2023)
[1Chapitre IV.]1 - Dispositions finales et transitoires.
----------
(1AR 2013-08-17/15, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2003. (NOTE : confirmé par L 2002-12-24/31, art. 427)
Art. 16.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 17.<Abrogé par L 2012-03-29/01, art. 26, 004; En vigueur : 09-04-2012>
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2022-07-20/26, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2022>